征地拆迁拖延工期如何赔偿?
征地拆迁拖延工期如何赔偿?
2022-11-08   阅读:985   京云律师

  在现实社会中,我们都知道国家征用土地可以得到一定的补偿,但很多时候会遇到拆迁延误,这会延误过程。面对这种情况,那么如何支付土地拆迁延误工期呢?

  一、征地拆迁拖延工期如何赔偿?

  违反合同约定拖延工期是违约的情形。建设单位可以与建设单位协商赔偿。协商不成的,可以向法院起诉。
       征地拆迁拖延工期如何赔偿?

  《中华人民共和国民法典》

  第五百七十七条当事人不履行合同义务或者不符合约定的,应当继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者不符合约定的,对方在履行义务或者采取补救措施后有其他损失的,应当赔偿损失。

  二、延误承包人可以索赔的费用

  因发包人原因,如拖欠进度款.原材料未按时提供,造成工期延误的,承包人可以要求赔偿。

  根据合同法的规定,由于发包人的原因,工程中途停工。.延期施工的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因停工造成的损失.窝工.倒运.机械设备调动.材料和构件积压的损失和实际成本。一般来说,承包人可以要求赔偿以下费用:

  1.人工损失。如果停工。.窝工工人工资;工人生产效率低下的损失;膳食补贴.工器具费用.各种管理费等相关人工费用损失。

  2.材料成本损失。如工期延误、材料价格上涨造成的差价损失等。

  3.机械损失。因工期延误造成的相关机械停工损失、转运损失等相关费用。

  4.施工现场管理费。如工期延误产生的工资等。

  5.物价上涨的差生差价费用。如工人工资上涨等。机械租赁成本上升,材料成本上升等。

  我们可以了解到,违反合同约定拖延工期是违约的情况。施工单位可以与施工单位协商赔偿。如果协商不成,可以向法院起诉。希望大家能理解。以上是整理内容。如果有什么不懂的,想了解更多有关方面的问题或是寻求专业的律师帮助,欢迎您咨询北京京云律师事务所(法律咨询热线13811212051)。。

免责声明:本网部分文章和信息来源于互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站管理员,我们会给与以更改或者删除相关文章,保证您的权利。